监理工程师合同管理真题(部分)

一博

*【已加】5. 根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（    ）。
A.30
B.60
C.90
D.120
参考答案：C
【一博教育解析】：根据《标准设计招标文件》，投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。参见21版教材33页。

*【已加】8. 根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间（    ）日前召开。
A.5
B.7
C.10
D.15
参考答案：D
【一博教育解析】：考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人， 组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间 15 日以前进行。参见21版教材43页。

*【已加】17.直接订购方式适用于采购(    )的设备。
A.贵重
B.进口
C.交货周期短
D.单一采购来源
参考答案：D
【一博教育解析】：直订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。该方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。参见21版教材62页。【

*【已加】21.采用综合估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为()。
A. 独立评价值
B. 加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
参考答案：D
【一博教育解析】：最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。参见21版教材72页。【

*【已加】22. 建筑工程勘察合同中的勘察人员是具有相应勘察资质的（     ） 。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人
参考答案：B
【一博教育解析】：依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。参见21版教材76页。【

*【已加】50.根据英国工程施工合同(ECC)条件，属于ECC核心条款的是(   ）。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷
参考答案：D
【一博教育解析】：工程施工合同(ECC)，核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。参见21版教材162页。【

*【已加】59.工程施工投标资格预审公告应包括的内容有(    )。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.资格预审方法
D.申请人资格要求
E.投标保证金要求
参考答案：ABCD
【一博教育解析】：资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见21版教材50页。【

*【已加】73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括(     )。
A.付款周期末已实施工程的价款金额
B.工程预付款的支付金额
C.工程预付款的扣回金额
D.按合同约定价格调整的金额
E.按合同约定经监理人核实的计日工金额
[答案] AE
【一博教育解析】：质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。累计扣留达到约定的总额为止。参见21版教材105页。【

【已加】*74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的( )。
A.内容
B.格式
C.数量
D.地点
E.时间
[答案] ACE
【一博教育解析】：承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见21版教材123页。

【已加】*75.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的(    )。
A.投保时间
B.投保险种
C.保险范围
D.保险期限
E.投保对象
[答案] BCD
【一博教育解析】：承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。参见21版教材126页。【

【已加】*76.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生(    ) 下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.异常恶劣的气候条件
C.基准资料有误
D.发包人原因造成质量不合格
E.行政审批延误
[答案] ABE
【一博教育解析】：选项CD可以索赔工期、费用和利润。参见21版教材133页。【

*【已加】79.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（    ）。
A.向业主提供工程设计标准
B.向业主提交月进度报告
C.向业主提供临时操作与维护手册
D.向工程师报批所有分包商
E.对业主人员进行操作与维修培训
参考答案：BCE
【一博教育解析】：根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商的主要责任和义务：1、按照合同进行设计、实施和完成工程，并修补工程中的缺陷；2、工程完工后应满足合同规定的预期目标；3、应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的人员、物资和服务；4、为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境；5、提供履约担保证，负责核实和解释现场数据；6、遵守安全程序；7、建立质量保证体系；7、编制提交月进度报告；8、办理工程保险；9、负责承包商设备；10、负责现场保安，照管工程和货物；11、编制和提交竣工文件；12、对业主人员进行工程操作和维修培训等。在竣工试验开始前，承包商还应向业主提供l临时的操作与维护手册。参见21版教材158页。

*【已加】80.关于CM合同模式的说法，正确的有(     )。
A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式
B.代理型CM承包商负责工程分包的发包
C.CM合同属于管理承包合同
D.代理型CM承包商不承担工程实施风险
E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作
参考答案：ACD
【一博教育解析】：风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担， CM 承包商获取约定的酬金。A选项正确。
对于代理型 CM 模式，CM 承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM 承包商不承担项目实施的风险。B选项错误，D选项正确。
所谓 CM 模式，是指由业主委托一家CM 单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的边设计边施工。 CM 模式尤其适用于实施周期长、工期要求紧的大型复杂工程。与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理不同。CM合同属于管理承包合同。C选项正确。
风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。E选项错误。参见21版教材165页。

*【已加】45.根据材料采购合同文件， 合同材料的所有权和风险自（     ）时由卖方转移买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约
参考答案：A
【一博教育解析】：合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。参见21版教材144页。

【已加】*77.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（     )。
A.材料生产制造
B.材料交接程序
C.质量检验方式
D.材料质量要求
E.合同价款支付
【答案】BCDE
【一博教育解析】：建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产制 造阶段、设备安装调试阶段、设备试运行阶段、设备性能达标检验和保修等方面的条款约定。参见21版教材141页。

【已加】78.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（    ）。
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
C.********
D.********
E.********
【答案】AB
【解析】迟延交付违约金的计算方法如下：
  (1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。参见教材P150。

购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是( )。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

*【已加】[单选题] 1.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起(    )个月。
A. 1
B.3
C.6
D.12
参考答案：C
【一博教育解析】：当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6 个月。参见教材P13。【

*【已加】[单选题] 2.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是(    )。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
参考答案：C
【一博教育解析】：下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。参见教材P16-17。【

*【已加】[单选题] 3.安装工程一切险通常应以(     )为保险期限。
A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间
C.工程全寿命期
D.施工安全合同有限期
参考答案：A
【一博教育解析】：安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期也终止。参见教材P21。

*【已加】4.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是(    )。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
C.发包人要求
D.勘察工作具体措施
参考答案：C
【一博教育解析】：勘察设计招标文件应当包括下列内容：
1）招标公告或投标邀请书；
2) 投标人须知；
3) 评标办法；
4) 合同条款及格式；
5) 发包人要求；
6) 投标文件格式；
7) 投标人须知前附表规定的其他资料。
参见教材P31。【

*【已加】[单选题] 6.根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是(   )。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审
B.形式评审、资格评审、响应性评审
C.资格评审、响应性评审、设计方案评审
D.资格评审、报价评审、设计方案评审
参考答案：B
【一博教育解析】：依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，  在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。参见教材P35。

*【已加】[单选题] 7.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将(     )的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优
参考答案：C
【一博教育解析】：应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。参见教材P36。【

*【已加】[单选题] 9.对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的，可由(    )直接确定评标专家。
A.招投标鉴定机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人
参考答案：D
【一博教育解析】：一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。参见教材P43。【

【已加】[单选题] *10.根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在(    )中明确规定。
A.招标文件
B.招标公告
C.资格预审文件
D.资格预审公告
参考答案：A
【一博教育解析】：施工招标文件包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P39-40。【

*【已加】11.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()
A.资格预审适用于邀请招标方式
B.资格后审适用于投标人数量较多的情形
C.鼓励同时采用资格预审和资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容一致
参考答案：D
【一博教育解析】：资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。参见教材P50。【

*【已加】12.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是(     ) 。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
C.最低投标价法
D.综合评估法
参考答案：A
【一博教育解析】：经评审的最低投标价法简称最低评标价法，最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。参见教材P54。

*【已加】13.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和(    )计算投标报价偏差率。
A.投标限价
B.评标基准价
C.最低评标价
D.投标平均价
参考答案：B
【一博教育解析】：投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率=100%X (投标人报价-评标基准价) /评标基准价。参见教材P58。【

*【已加】14.工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由(    )认定。
A.招标人
B.评标委员会
C.招投标监督机构
D.市场监督管理机构
参考答案：B
【一博教育解析】：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应否决其投标。参见教材P59。

*【已加】15.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指(     ）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人
参考答案：A
【一博教育解析】：根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格。参见教材P60

【已加】*17.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照(    )来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例
参考答案：D
【一博教育解析】：对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以采用设备和安装分开招标，也可以为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，或为了有利于投标人充分发挥制造和安装的综合实力，采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可 按安装工程招标。参见教材P63。【


【已加】*18.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报(     )价。
A.FOB
B.CIF
C.FCA
D.CIP
参考答案：A
【一博教育解析】FOB：装运港船上交货；CIF：指定目的港；FCA：货交承运人指定地点；CIP：指定目的地。参见教材P64。【

【已加】*19.根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性审内容的是(       )。
A.业绩要求
B.联合体协议书
C.交货期
D.投标人名称
参考答案：C
【一博教育解析】：.响应性评审主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、 投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。参见教材P69。

【已加】*22.《根据标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的(    )完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性
参考答案：D
【一博教育解析】勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。参见教材P79。

*【已加】23.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是（     ）。
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字
B.加盖试验室公章并由项目负责人签字
C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认
D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认
参考答案：D
【一博教育解析】：试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认。参见教材P80。【

*【已加】25.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以(   )为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容
正确答案：A
【一博教育解析】∶设计要求中：设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。参见教材P85。

*【已加】26.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的该损失最终应由(  )承担。
A.发包人
B.施工承包人
C.设计人
D.监理人
正确答案：C
【一博教育解析】∶设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失，属于设计人违约，设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。 参见教材P87。

【已加】28.据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（     ）日。
A.14
B.21
C.28
D.30
正确答案：A
【一博教育解析】∶发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天。参见教材P86。【

*【已加】29.[单选题]根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自(     )之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知
正确答案：B
【一博教育解析】：担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P90。

*【已加】27.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（     ） 。
A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复
正确答案：A
【一博教育解析】：设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P85。

*【已加】30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是(     )。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
C.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案
正确答案：A
【一博教育解析】：发包人义务：1.提供施工场地  2.组织设计交底  3.约定开工时间。参见教材P96-97。【

*【已加】35.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为(     )。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
参考答案：B
【一博教育解析】：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。参见教材P106-107。【

*【已加】36.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在(   )后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工后验收合格
D.工程最终结算
参考答案：B
【一博教育解析】：承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。参见教材P98。

*【已加】37.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施，发生的合理赶工费用应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
参考答案： A
【一博教育解析】：不可抗力造成不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P110。

*【已加】38.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由(     ) 承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
参考答案： B
【一博教育解析】：承包人违约的情形：
(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
(2) 承包人违反禁止转包的合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，
或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(3) 承包人违反对设施和材料的管理约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进
入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(4) 承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，
又拒绝清除不合格工程；
(5) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
(6) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
(7)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任
期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(8) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 ；
(9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人发生除上述(1)、 (2) 以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。参见教材P134。【

*【已加】39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前(   ) 天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：B
【一博教育解析】：发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。参见教材P121。

*【已加】31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是(     )。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出
正确答案：B
【一博教育解析】：与承包人协商后确定的变更：
(1) 监理人首先向承包人发出变更意向书，说明变更的具体内容、完成变更的时间要求等，并附必要的图纸和相关资料。
(2)承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议。
(3)监理人审查承包人的建议书。如果承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后，监理人发出变更指示。如果承包人不同意变更，监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变变更意向书。
变更意向书及变更指示发出主体只能由监理人发出。参见教材P108。

*【已加】32.某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。
A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定
C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定
D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定
正确答案：C
【一博教育解析】：变更的估价原则
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；
(2) 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；
(3) 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P109。

【已加】*33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为(    )。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.8
正确答案：A
【一博教育解析】：价格调整公式中，定值权重+可调因子的变值权重=1，故可调因子的变值权重之和为0.8。参见教材P94。

【已加】*34.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由(     )承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人
正确答案：D
【一博教育解析】：承包人的清场义务
工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。参见教材P116。【

*【已加】40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是(     )。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①
参考答案：C
【一博教育解析】：在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用条款；
(5)通用合同条款；
(6)发包人要求；
(7)承包人建议书；
(8)价格清单；
(9)其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P121-122。

*【已加】41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是(    ) 。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书
正确答案：A
【一博教育解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材P123。

*【已加】42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起(    )天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120
正确答案：C
【一博教育解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90 天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延
误，并向承包人支付合理利润。参见教材P127。【

*【已加】43.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按(     )执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
正确答案：D
【一博教育解析】发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结
束前应暂按总监理工程师的确定执行。参见教材P138。

*【已加】44.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在规定时间内向卖方支付合同价格的(     )结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
正确答案：B
【一博教育解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格5% 的结清款。参见教材P143。

*【已加】46.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（    ）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
正确答案： C
【一博教育解析】交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的60%：（1）卖方出具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货清单正本一份；（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份(4) 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。参见教材P145。

*【已加】47.根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（    ），以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
C.支点和重心
D.重心和起吊点
正确答案： D
【一博教育解析】对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注"重心"和"起吊点"以便装卸和搬运。参见教材P147。【

*【已加】48.根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（     ）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书
C.承包商提交工程竣工结算申请
D.业主颁发工程缺陷责任
正确答案： B
【一博教育解析】承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，这时工程照管责任应移交给业主。参见教材P155。

*【已加】49.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅于合同协议书和合同条件的合同文件是(。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准
正确答案： C
【一博教育解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是：
(1)合同协议书；
(2)专用合同条件；
(3)通用合同条件；
(4)业主要求；
(5)明细表；
(6)投标书；
(7)联合体保证(如投标人为联合体) ；
(8)其他组成合同的文件。参见教材P158。【
22.建设工程勘察合同中的勘察人是指具备相应勘察资质的() 。(重复)
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人
正确答案:B
解析:建设工程勘察合同中的勘察人是指具备相应勘察资质的企业法人。

21.采用综合估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值称为()。
（重复）
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
正确答案
解析:最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。

⒉根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。（重复）
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:B
解析︰发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人。

8.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间()以前进行。（重复）
A.5
B.7
C.10
D.15
正确答案
解析:组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前。

【已加】16.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是(    ) 。
A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审
B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审
C.不进行报价，由理标委员会评估
D.不计入报价，中标后单独报价评审
正确答案:B
【一博教育解析】:在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。参见教材P123。【

4.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是() 。（重复）
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字。
B.加盖试验室公章并由项目负责人签字。
C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认
D.加盖CMA章井由试验负责人签字确认
正确答案